借用原件承诺书
发表时间：2025-05-09借用原件承诺书（集合14篇）。
借用原件承诺书 篇1
xxxxxx公司：
鉴于：我自行与（发包单位）联系承包施工（工程项目名称）。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同，特向贵公司借用营业执照和资质施工，并以贵公司名义与发包单位订立施工合同，贵公司对施工合同不承担任何责任，一切责任由我承担。
为明确相关事项，特作承诺如下：
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务，由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的.包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁，贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁，并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的，一切经济责任均由我本人承担，与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项，均作为本人向贵公司的借款，贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金元。如我违反本承诺，保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票，开票时，我应向贵公司缴纳票面金额%的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票，贵公司有权按施工合同价款的%提取管理费，并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照（资质）经营受到处罚，所有经济损失视为我的债务，由我偿还、承担，可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义，如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担，同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺，本人请求担保人向贵公司提供担保，如果本人不履行上述债务，则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人（签字、按手印）：
担保人（签字、按手印）：
x年x月x日
借用原件承诺书 篇2
总经办：
___________________因外出办理______________________________事宜，须外借公章使用_________，并自愿承担在此期间因公章使用不当产生的一切后果。
承诺人：
经办人：
年 月 日
借用原件承诺书 篇3
为安全正常使用公司车辆，特此承诺如下：
一，保证遵守国家交通安全法规和公司车辆管理制度，文明驾车安全行驶。不无证驾车、不饮酒驾车、不违章驾车、车辆不带病行驶、车辆不擅自借于他人使用，否则造成的车辆损坏、违章违法和交通事故等均由本人承担。 二，本人所驾驶车辆服从公司统一调度指挥。接受公司监督管理，不擅自选点修车，不擅自用于私事，不从中投机取巧。
三．本人所驾驶车辆只用于公司事务，不得私用，私用期间的修车费、油费等一切费用均由本人承担，私用期间如发生交通事故的'，则由本人承担责任与费用。
四．不论公私事，车辆使用中违反交通法规被罚款及由此产生的滞纳金等均由本人承担。
五．发生交通事故第一时间向交管部门、保险部门和公司领导联系，按在事故中的责任，本人承担相应的责任。
六．车辆在公司外业务丢失、被盗和非交通事故损坏，责任由本人负责。
七．精通交通发挥，增强驾车技术，爱护车辆，及时保养，及时维修，做好车辆清洁卫生。
本人使用车辆品牌：
本人使用车辆车牌：
本人使用车辆时间：
以上承诺，本人坚决照办执行，请公司监督！
承诺人：
年 月 日
借用原件承诺书 篇4
如果我方中标，订货合同签订后，我方将严格按照合同要求的时间内，将所需货物运达需方指定地点，并在产品装运发车当日将发货情况向需方报告。并且承诺将按照合同中要求的`交货期，按时交货和提供服务。
如我方中标后，不能按期交货而给需方生产带来一定的困难，我方将向需方偿付逾期交货违约金。违约金为每逾期一天，按逾期部份货款的万分之三计算，并且需方可从质量保证金中抵扣。
如遇不可抗力的因素而影响生产周期和供货时间时，我方将与需方协商解决。篇二：供货时间保证承诺书
供货时间保证承诺书
致：xxxxx公司
本承诺书作为我方对贵公司 xxxxx项目（项目编号：xxxx） 所提供的供货时间保证证明。我方郑重承诺：
若中标，我方将严格按招标文件要求，按照招标确定的统一单价和指定的供货地点按时按质按量进行供货，满足贵方技术标准及设备使用要求，如所供产品出现不及时情况，由我方承担相应责任并接受贵公司作出的处理。
本保证书自开标日起180日内有效，如我方中标则至合同有效期满为止有效。
投标人名称（公章）：_____________
投标人代表签字：_______________
借用原件承诺书 篇5
投标人资料真实性承诺书
致： ```招标有限公司
本人 以法定代表人的资格，郑重承诺：本单位此次参加投标所提交的`所有资料都是真实的。如有虚假，本单位愿意接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。
投标人：庆阳市林源绿化有限公司(盖章)
投标人法定代表人： (签字)或被授权的代理人： (签字)日期：20xx年11月28日
注：本承诺书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。
借用原件承诺书 篇6
省工业和信息化委、省财政厅：
我公司声明：在此次申报省民营经济暨中小企业发展专项资金项目——“山野食品、肉类腌腊、泡核桃、土鸡蛋系列农产品综合加工扩建项目”，所提交的申请材料内容和所附资料均真实、合法，如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的`一切后果。
特此声明！
单位（盖章） 单位法定代表人（签字）
年 月 日
借用原件承诺书 篇7
甲方：
乙方：
一、甲方根据乙方需求， (具体需求说明)，甲方特将车牌号为： 的 (车型)，借给乙方使用，经双方协商订立如下承诺条款；
二、乙方在借用期内如有违反交通规则、发生交通事故等一切损失由乙方负责。
三、借用期定为，自_ _年_ _月_ _日起至_ _年_ _月_ _日止， 结束后乙方及时归还车辆，否则按承诺期限将车调回。
四、所用燃料由 方负责。
五、甲方权利义务
1．向乙方交付在运行中无任何保留条件、设备齐全的借用车辆，及借用车辆行驶所需的有效证件。
2．无须承担借用车辆交通事故车辆损失、车辆盗抢、第三者责任的风险。
3．免费提供借用车辆保养、合理使用中出现的故障维修、本市区域内的借用车辆救援。
4．甲方不承担由乙方使用借用车辆引发的连带责任和本承诺规定的风险赔付范围之外的任何经济责任。
5．甲方拒绝接受借用车辆在承诺期间发生交通违章的处罚时，甲方有权将承诺中登记的驾驶员作为责任人提交公安交通管理部门处理。
6．甲方对汽车借用申请者及乙方的信用信息有知情权。
六、乙方权利义务
1．在借用承诺规定的期间拥有借用车辆的合法使用权并享有甲方为保障借用车辆使用功能所提供的服务。
2．合理使用借用车辆，以满足乙方乘用需要的.驾驶过程；使用借用车辆应遵守相关法律、法规。
3．妥善保管借用车辆；配合甲方保障车辆性能的各项工作。
4．按照交通事故车辆损失、车辆盗抢、第三者责任的赔偿。
5．不得买卖、抵押、质押、转租、转借借用车辆。不得擅自变动、修理、添改借用车辆任何部位或部件。
6．保证借用车辆为承诺登记的驾驶员驾驶。在承诺期内，如乙方登记的信息发生变化，应及时通知甲方。
7．承担因使用不当造成借用车辆修理、停驶的损失；承担丢失借用车辆牌证补办费用及停驶期间租金；承担因不当使用借用车辆或过失造成的不在保险赔偿范围内的任何损失。
七、违约责任
1.甲方不得在承诺期内调回车辆，否则视为违约。
2.乙方必须按承诺规定的时间归还借用车辆，否则按承诺期限将车调回。
八、声明及保证
甲方：
1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本承诺。
2．甲方签署和履行本承诺所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3．在签署本承诺时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本承诺产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．甲方为签署本承诺所需的内部授权程序均已完成，本承诺的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本承诺生效后即对承诺双方具有法律约束力。 乙方：
1．乙方为
2．乙方签署和履行本承诺所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3．在签署本承诺时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本承诺产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．乙方为签署本承诺所需的内部授权程序均已完成，本承诺的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本承诺生效后即对承诺双方具有法律约束力。
九、不可抗力
本承诺所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致承诺无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_2_天内，提供事故详情及承诺不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止承诺或暂时延迟承诺的履行。
十、补充与附件
本承诺未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本承诺的附件和补充承诺均为本承诺不可分割的组成部分，与本承诺具有同等的法律效力。
十一、承诺效力
本承诺自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期自_ _年_ _月_ _日至_ _年 _ _月_ _日。本承诺正本一式_ _份，双方各执份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：________ 法定代表人（签字）：_______ 年月日
签订地点： 年月日 签订地点：
借用原件承诺书 篇8
本人在20xx春节期间借用公司车辆（车号 ）使用，本人承诺如下：
1. 遵守交通法规，保证不饮酒开车；
2. 保证车辆只限本人驾驶，不外借给他人驾驶；
3. 油费自负；
4. 以上如有违反，愿接受公司规定处罚。
5. 如发生交通事故，本人承担所有经济和法律责任；公司如果负连带责任，本人偿付所有费用。
承诺人：
日期:
借用原件承诺书 篇9
尊敬的xxx：
我代表xxx，郑重承诺将按照以下条款为贵方提供优质的货物和服务：
货物质量：我们所供应的货物将严格符合国家相关标准和行业规范，确保品质优良、性能稳定、安全可靠。在供货前，我们将对货物进行全面的'质量检测，提供相应的质量检测报告。
供货时间：按照合同约定的时间和地点，准时、足额地交付货物。如因特殊情况导致供货延迟，我们将提前通知贵方，并采取一切可行的措施尽快完成供货。
包装与运输：采用合适、安全的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。选择可靠的运输公司，承担货物运输过程中的风险，保证货物安全、及时到达目的地。
售后服务：在货物交付后，我们将提供完善的售后服务。对于贵方提出的任何质量问题或技术咨询，我们将在[具体时间]内给予响应，并及时解决问题。
价格稳定：在合同有效期内，我们保证所供应货物的价格稳定，不会擅自提高价格。如遇原材料价格大幅波动等不可抗力因素，我们将提前与贵方协商解决方案。
如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
特此承诺！
借用原件承诺书 篇10
青海省经济委员会、青海省财政厅：
经我们共同审查， （公司名称）申请20xx年青海省中小企业发展专项资金所提交的 （项目名称）申报材料真实、准确、可靠，我们对其真实性负全部责任。若申报材料中有虚假、伪造等违规情况，由 经贸委和财政局按省经济委员会、省财政厅的`要求，共同负责追回该企业获得的20xx年青海省中小企业发展专项资金，上缴省财政专户，并接收上级部门的相关处理。
特此承诺
经贸委（章） 财政局（章）
主任签字： 局长签字：
二○xx年 月 日
借用原件承诺书 篇11
本人 借 一辆。用于 期间使用。 车主姓名： 车牌号： 。 发动机号： 车架号： 。 借用车辆完好，无任何损坏，行驶里程数： 。
本人因私借用车辆承诺如下：
1. 不用于营利性活动,不将车辆转借其他人员（尤其是非驾驶员），借车期间所
发生的'违章行为及事故均由本人承担。
2. 借用期间出现的任何事故均由本人自行承担，公司及汽车所有人不承担任何
责任，事故内容包含：刮蹭、划痕、车祸、被偷盗等；借用人必须负担除保险公司应该支付的赔偿金以外的任何所有费用。
3. 借用人还车日期： 。
借用人联系电话： 。 借用人身份证号： 。
借用人紧急联系人姓名及电话： 。 后附身份证及驾驶证复印件。
借用人承诺签名：
日期：
借用原件承诺书 篇12
致：设备招标有限公司
我司在参加贵方组织的 设备一批及排烟系统 项目中，若我司中标保证交货期为：在合同签订之后1个月内完成供货并安装、调试完毕交付使用。交货地点：
特此承诺！
供应商签章：厨业有限公司
供应商代表签字：
日期：20××年×月×日
借用原件承诺书 篇13
致xxx：
xxx郑重承诺：
确保所供货物具备优良的品质和可靠的性能，完全满足贵方的使用需求。每一件货物都经过严格的检验和测试，质量合格率达到 100%。
依据贵方的`订单需求，制定详细的生产计划和供货安排，严格按照时间表执行，确保货物按时交付。如有特殊情况需要调整供货时间，提前与贵方协商并取得同意。
为贵方提供专业的技术支持和服务，协助贵方解决在货物使用过程中遇到的技术难题。免费提供培训服务，帮助贵方操作人员熟练掌握货物的使用方法和维护技巧。
建立完善的售后服务体系，对贵方提出的质量问题和售后服务需求，在[具体时间]内做出响应，[具体时间]内解决问题。
严格遵守合同约定，不擅自更改货物的规格、型号、数量和价格等重要条款。如有变更需求，提前与贵方沟通并达成一致意见。
我们将始终以诚信为本，履行以上承诺，为贵方提供优质、高效的供货服务。
借用原件承诺书 篇14
本人 身份证号 ，系XXXXX
有限公司 分公司的特许经营人，现因报税需要，特向总公
司申请借用分公司营业执照（正、副本）、分公司组织结构代码（正、
副本）、分公司税务登记证（正、副本）、分公司印章（分公司财务章
以及分公司公章）。本人现郑重承诺上述所有原件及印章于 归还。在此期间，本人因使用印章及证照所产生的一切经济责任与法
律纠纷均由本人承担，与总公司无关。
承诺人（加按指纹）：
联系电话：
年 月 日
- 推荐阅读: 借用原件承诺书（集合14篇） 食堂配送承诺书（汇集14篇） 安全责任承诺书(系列14篇) 2025企业接车承诺书（精选14篇） 网络自媒体承诺书(分享14篇) 账号交易承诺书（集合十三篇）
- 更多精彩借用原件承诺书内容，请访问我们为您准备的专题：借用原件承诺书
