商业设计合同（必备十四篇）。

在学习、工作生活中，协议的使用成为日常生活的常态，协议能够成为双方当事人的合法依据。协议到底怎么写才合适呢？下面是小编帮大家整理的设计协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

商业设计合同 篇1

根据国家知识产权及网络管理的有关规定，_________（以下简称甲方）委托_________（以下简称乙方）为甲方筹建internet网站，设计制作网页的合作项目，经双方协商达成以下协议：

一、合同内容和要求

1．网站有_________种语言版本：_________；

2．网站页数范围：_________；

3．网站建设方案：_________。

二、合同金额及付款方式

1．甲方应向乙方网站规划费，网站设计费，网站制作费，以及网站后期维护费共计人民币_________元。

2．乙方为甲方进行网站总体设计制作之前，甲方应付给乙方网站预付款_________元。

3．待乙方全部完成甲方网站建设后，甲方应在_________日内付给乙方网站建设款_________元。

4．乙方为网站后期维护期满，甲方应在_________日内付给乙方网站维护款_________元。

三、验收

1．验收标准：

a．甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。

b．主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）错误。

c．网络程序正常运行。

2．验收期为_________天时间。

四、声明及保证

甲方：

1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

五、甲方权利义务

1．甲方负责提供制作所需的一切资料（包括文字，图片以及其他相关文件），并制作成电子文件。在乙方开始制作网页时，甲方应备齐全部内容资料，并保证资料的合法性。

2．甲方应及时支付费用。

3．甲方有权利了解和要求乙方通报网站建设和网页制作的详细情况。

4．网站的网页制作完成后，将请甲方审阅确认，在确认之前甲方有权根据实际情况并基于建站方案进行调整和少量的修改。确认后，上传至甲方的网络服务器。网站制作完成后，甲方不得随意要求乙方修改网站网页。

5．在网站工程验收程序中，甲方有权要求乙方作出局部的调整和修改，不得以不恰当理由要求乙方作过多的更改。

6．甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件，并积极配合。

7．甲方将在《著作权法》的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。

8．甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。

商业设计合同 篇2

甲方：

法定代表人：

地址：

电话：

乙方：

法定代表人：

地址：

电话：

依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合作协议。

第一条、项目概况

1、工程勘察设计项目名称：

2、规模与范围：

第二条、合作内容

乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行和提交方案。

第三条、甲方责任

1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

4、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

5、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

6、按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

第四条、乙方责任

1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计_____份，施工图设计______份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按协议规定的.进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。

3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需要重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订协议。

4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

5、对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

6、勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按协议规定的进度、质量提交勘察成果。

第五条、勘察设计费用

1、乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。

2、设计协议生效后，甲方付给乙方设计费______%；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费______％；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。

3、小型设计项目及复用设计项目分______次拨付设计费。即签订设计协议时拨付______%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。

4、勘察协议生效后，甲方付给乙方勘察费的______%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

第六条、违约责任

1、甲方不履行协议，无权请求退还定金。乙方不履行协议，应当______倍返回定金。

2、甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。

3、甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

4、甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本协议自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

6、由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7、勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的______%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%（经批准生效）。

8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费______%的违约金，但每天偿付的最高额不得超过______元。

9、乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费______%、

第七条、争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

第八条、其他

1、协议未尽事宜，经双方协商一致，可在协议中增加补充条款，补充条款也同样是协议的有效部分。

2、本协议一式____份。甲、乙双方各执______份。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

商业设计合同 篇3

甲方(发包方)：a

乙方(承包方)：a

根据国家《民法典》《建筑法》及其它有关法律行政法规，遵循平等，自愿公平，诚实信用的原则，按照甲乙双方的承诺，经双方协商，现就甲方

屋面钢结构加层委托给乙方施工，特签订本合同，望双方共同遵照执行。

一、工程概况：

1、工程地点：a

2、质量标准：合格工程

二、承包范围：

1、铝合金窗户：a

2、砖墙泥水部分：a

3、钢结构加层部分：a

三、承包方式：包清工、包质量、包安全

四、双方责任：

1、甲方责任：

甲方应做到无偿提供水电等相应配套设施，以方便乙方施工，另甲方应负责所做项目相应的合法手续，如遇物业、城管或其它行政单位的干预造成停工，乙方概不负任何责任，且甲方应给予乙方每人每天a元的误工补偿。未经甲方同意或允许，乙方严禁私自对工程结构进行破坏或处理。

甲方有权对不合格施工要求的.乙方作业人员予以清退。

2、乙方责任

建立健全和完善项目组织管理机构，人员按承诺及时到位，服从管理，措施要得力，责任到人，限期完成。乙方应注意防火，确保消防安全，不得发生任何火灾事故，凡因乙方施工造成的火灾，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。杜绝违章和野蛮冒险施工现象，发现不安全隐患，必须先排除后施工。按规定进行安全防护，正确使用安全劳保用品。必须按照安全操作规程进行施工，并对施工作业人员进行安全生产教育和安全交底，确保自身安全和不伤害他人，对违反安全操作规程所发生的安全事故，由乙方自行负责。

五、结算及付款方式：

因本工程属于清包工方式施工，乙方不负责任何形式的税务票具，其中铝合金窗户部分工资小计a元，砖墙泥水部分工资小计a元，钢结构加层及楼梯部分工资小计a元。以上共计a元。

乙方进场施工，甲方付a元做为乙方的生活费用和机械费用，主体框架形成之后付总承包款的a元，余款a元，在a工作日内甲方验收合格以后一次付清。

六、其它

1、未尽事宜双方协商解决，但不得违背本合约定的基本原则，否则，视为无效。

2、本合同双方签字后生效，施工完毕，款项结清后终止。根据产品质量法和建筑工程质量法中涉及工程质量时，本合同长期有效，并按国家相关法律条文执行。

3、本合同共二份，甲方、乙方各一份。

甲方：a乙方;a

联系电话：a联系电话：a

a年a月a日a年a月a日

商业设计合同 篇4

工程名称：工业厂房工程工程地点：市合同编号：-珠（西）-011（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：________年____月____日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人委托设计人承担_工业厂房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%设计费（元）层数建筑面积（2）方案初步设计施工图1厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调节及净化空调、动力及照明工程）28500√√0000.00包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）注：具体设计范围以发包人与业主签订的《总承包合同》为准。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1计委立项批文12建设用地规划许可证13建设用地红线图14规划部门提供的设计要点15设计委托书及设计要求16工程地质勘察报告1

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天2建筑设计（单体）全套施工图8方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天

第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币（.00元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）

第一次付费20%定金本合同签订后____日内

第二次付费75%单体全套施工图出图后五天，内

第三次付费5%总图施工图出图后五天内说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同

第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同

第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向

第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。

6.2.3设计合理使用年限为XXX。

6.2.4设计人按本合同

第二条和

第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在________年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向

第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同

第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按

7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.5％。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同

第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同

第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由____市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8本合同一式五份，发包人贰份，设计人贰份，建设行政主管部门备案壹份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：

（盖章）

（盖章）法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

住所：

住所：

XX编码：

XX编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：银行帐号：

银行帐号：建设行政主管部门备案：

鉴证意见：（盖章）

（盖章）备案号：

经办人：备案日期：________年____月____日

鉴证日期：________年____月____日

商业设计合同 篇5

承包方(以下简称甲方)：联系电话： 施工队(以下简称乙方)：联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《建筑设计费合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签订如下建筑设计费合同：

一、 工程概况

工程地址：南湖影视基地

二、 价格

三、工程范围

南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围，包括顶面开灯孔。

四、 付款方式

1、工程完成工程量的30%，付全款的10%，工程完成工程量的50%，付全款的30%，工程完成工程量的90%，付全款的70%，工程完工，验收合格后按实际发生收量，结算费用。 2、按施工总额的3%作为保修金，从竣工之日起1年后支付。

五、 设计与施工

甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，如发现图纸与实际不符，应通知甲方项目颈部，协商后再行施工，不允许自作主张更改设计，如自行更改，所产生的后果由乙方自行负责，乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表，并严格按照施工进度计划表施工。 六、 材料

1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失，如遇所购材料需要一定工期时，需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。

2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。

3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.。

4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

6、甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

7、乙方根据工程量开出所需材料清单，甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性，根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%，如超出，按市场价扣除超出部分费用。

七、 工期

顺延，因乙方因素拖延工期，甲方按照损失扣除费用。

七、垃圾清运

垃圾应由乙方清运堆放一起，保证进出方便。

八、 劳动力管理

1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件，每月向甲方报工人工资表。 2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜，乙方自行负责施工人员吃住。。

4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。

九、 施工机具

1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。

十、工地现场管理

1、 现场禁止使用明火。

2、 现场禁止吸烟及随地大小便。

3、每一位现场人员必须佩带安全帽，爬高必须佩带安全带，安全帽及安全带由乙方自己负责。

4、乙方要严格注意施工安全，如因违反操作规范出现工伤，由乙方承担一切费用。 十一、维修

1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后，两天内及时维修。

3、 若因乙方未能按建筑设计费合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

十三、装修要求

1、 乙方在施工过程中，由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处，乙方应马上更改。

2、 乙方完工后，必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。

十四、其它说明和要求：

1、工程为清包，甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。

2、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。

3、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。要爱护现有成品，造成现有成品破坏，由施工队赔偿。

4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。

5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

十五、如有违约，乙方将按照工程款双倍赔付。

十六、此协议一式两份，甲乙双方签字生效，双方各执一份。

甲 方： 乙 方：

签 章：签 章：

签约日期：签约日期：

商业设计合同 篇6

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

根据《民法典》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

一、甲方委托室内设计的地址，房型，用途，使用面积平方米。

二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米______元，收取设计费共计人民币______元。

甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米______元，收取设计费共计人民币____________元。

甲方应在______年______月______日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点(原已收的300元上门勘测费，应自动转入设计费中)。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。

三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表(见附件)，由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在______年______月______日至______年______月______日，共天完成全套装璜设计图及施工图纸。

四、图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。

施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。

五、双方在未签订装潢施工合同前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。

六、甲方如不按合同约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。

七、违约责任：

1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3%违约金给甲方。

2、乙方延期21天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50%的违约金。

3、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。

甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

八、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

九、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定(将以下不选项定的解决方式划去)：(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院提起诉讼。

十、本合同包括合同附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

十一、本合同一式两份，双方各执一份。

十二、双方约定以下补充条款：

甲方签字(盖章)：______

乙方签字(盖章)：______

地址：______

地址：______

电话：______

电话：______

______年______月______日

______年______月______日

商业设计合同 篇7

甲方：

乙方：

甲乙双方就“〖跃进路1958项目〗景观设计”项目合作设计一事，经友好协商，达成如下共识，以资双方共同遵守。

一、双方责任甲方：

１、负责与建设方签订合法有效的合同；

２、负责对乙方的设计文件及图纸进行审定，并加盖出图章。

３、配合乙方的相关工作，对该项目的进展情况进行全程监督；

４、按照实收该项目款项开具合法有效的公司发票；

乙方：

１、按甲方与同号：

开发有限公司（建设单位）签订的设计合同（合，以下简称《设计合同》）的要求组建专业齐全，具相应设计经验的'项目小组，按时、保质完成设计及后期施工配合等工作任务。

２、根据《设计合同》要求，提交规定的设计成果和份数，并承担项目设计过程中发生的差旅费和出图费。

３、接受甲方对文件图纸等成果的审核，并按审核意见进行修改。

４、负责协调与建设单位的各项工作关系。

５、负责整个项目所有专业的施工现场服务和设计修改，并承担所有费用。

６、向甲方提交全套设计文件（施工图底图、蓝图各一套）及相关电子文件和设计修改、变更文件、地质勘察报告原件、结构计算书等。

三、设计合作费用分成及支付

１、乙方保证按照该合同要求保质保量完成设计任务的所作图纸由甲方审核认可,并承担该项目设计所产生的一切费用及税金、以及项目运作过程中出现的相关责任；

２、建设方第一笔设计费到账时，甲方暂扣万元的设计费作为乙方履约保证金。在乙方按照设计合同要求完整履行完工作时，甲方三日内将该暂扣的履约保证金支付给乙方。

３、因甲方所做相关工作，甲方管理费按景观设计总设计费金额的10%提取，甲方每次按所收款的10%收取管理费。

４、乙方支取建设方划拨到甲方账户的设计款项时，应按照甲方财务要求，提供合法、有效、等额的发票。

四、违约责任

１、如乙方未有按照甲方要求完成合同中规定的设计认为，造成违约，已收违约部分设计费退转甲方并按20％比例罚款，并承担由此造成违反《设计合同》的责任，并由甲方承担后续设计工作并向建设单位收取后续部分设计费。

２、如因乙方原因致使设计质量不合格，造成返工进而影响设计进度、甲方投诉，或未能遵守《设计合同》中有关施工服务的条款，乙方承担由此造成的一切损失。甲方有追究乙方赔偿的权利！

五、其他本合同其他未尽事宜，双方协商友好解决，如解决不成，任何一方可向重庆市人民法院起诉。

本协议一式肆份，双方各执贰份，代表签字盖章后生效。

甲方：

代表：

地址：

电话：

日期：

乙方：

代表：

地址：

电话：

日期：

商业设计合同 篇8

发包方（甲方）：

法定的代表人：

承包方（乙方）：

法定的代表人：

依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并要求严肃的履行。

第一条 工程的项目

一、工程名称：

二、工程编号：

三、工程地点：

四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。

五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。

第二条 工程的期限

一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天（日历天），自____ 年____月____日开工至________年____月____日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。

二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

1。因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；

3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；

4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

5。在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

6。非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

7。未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

8。由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。

四。工期提前。

施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。

1。提前的时间；

2。乙方采取的赶工措施；

3。甲方为赶工提供的条件；

4。赶工措施的经济支出和承担；

5。提前竣工收益（如果有）的分享。

第三条 施工准备

一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

第四条 物资供应

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：____________

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________

第五条 工程的质量

一、本工程的质量经双方研究要求达到：____________

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

第六条 工程价款的支付与结算

一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的____%备料款，计人民币________万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元，安装工程应按人工费的____%计人民币________万元；材料设备差价________万元，分____次支付，每次支付时间为____，金额________。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时候，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。

第七条 施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损 失， 应由责任方负担：

1。施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应该以书面形式通知甲方，由甲方在7天之内与原设计的单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

2。在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

3。在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

第八条 安全施工

一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

二。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

三。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

第九条 工程分包

1。乙方可按协议条款约定分包部分工程。

2。乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。

第十条 违约的责任

承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，应该负责无偿修理或返工。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，应由发包方承担相应的责任。

四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十一条 纠纷解决办法

建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（ ）项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。

第十二条 合同的生效与终止

一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送—————————————————机关、建设主管部门备案。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订之后，承、发包双方如果需要提出修改时，应该经过双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方：____

法定的代表人：___

乙方：____

法定的代表人：___

合同签订的日期：_____

签约的地点：________

商业设计合同 篇9

合同编号：_____________________

建设单位（甲方）：_____________________

主设计单位（乙方）：___________________

合作设计单位（丙方）：_________________

根据国家法律法法规及政策的有关规定，乙方承担的工程设计项目与丙方合作设计，为明确三方权益和责任，经协商，达成以下协议条款，三方共同遵守。

一、工程概况：____________________

1．工程名称：_____________________

2．建设规模：_____________________

3．建设地址：_____________________

4．建设单位名称：_________________

5．建设单位地址：_________________

6．建设单位联系人：_______________

二、乙方责任：

1．与建设单位（甲方）鉴定工程设计合同；

2．协助办理规划报建手续；

3．编制设计文件，并对设计质量负责；

4．施工图交底，参加工程竣工验收及施工配合；

5．向丙方提供下列文件：

（1）工程设计合同；

（2）设计施工图及计算书；

（3）工程地质报告；

（4）规划报建批文及有关文件、资料。

6．工程质量或工程事故若由于设计因素造成，则由乙方负全部责任。

7．_____________________。

三、丙方责任：

1．向乙方介绍当地（包括省、市）有关工程设计规定和地震烈度、气象等情况；

2．根据具体情况，可参与建筑初步和结构方案的校审；

3．负责施工现场的施工与技术服务，处理一般工程设计变更，较大的设计变更应与乙方联系，视图纸变更工作量，可适当收取费用；

4．参加隐蔽工程验收和工程竣工验收；

5．受乙方委托办理竣工验收手续；

6．其它协议事项。

四、合作设计收费及支付方法：

1．工程设计收费按关于设计收费标准的规定计取，支付方法由建设方（甲方）按合作设计协议书直接支付给丙方，该笔费用将来甲方在支付乙方设计费时如数扣除。丙方收费额在___________万元以下时一次付款，在________万元以上时，合同签订后___________天内付_______%，交付土建施工图后天内付_______%。

2．合作收费按下列比例执行：现场技术服务费和出图费占总设计费的_______%，即丙方应收_______万元，其中出图费按建筑面积计算_______元/平方米，共计________万元，现场技术服务费_______万元。

3．合作设计的其它协议事项，按有关标准由乙、丙双方另行商定。

五、设计时间要求

1．合作设计各阶段时间要求：_____________________

2．为确保工程质量，丙方必须有至少_______名甲级设计单位的高级职称技术人员到现场提供技术服务。

六、违约责任：

1．除甲方原因或不可抗拒的因素影响外，延长提交设计成果时间或现场服务不到位，乙、丙双方根据本协议分工范围承担各自责任，无法分清的乙、丙双方承担连带责任。

2．如乙、丙方未能按本协议规定时间提交设计成果，每延误一天，由乙、丙方向甲方支付核审内容乙方应提交的设计文件及资料丙方校审完成时间方案设计设计委托书、各项规划指标及资料、方案设计图等初步设计设计委托书、各项规划指标及资料、初步设计图纸、地质报告施工图设计地质报告、施工图、计算书及有关资料本合同金额_________%的违约金。延误超过____天，乙、丙方应向甲方支付本合同金额_________%的赔偿金，甲方有权解除合同。

七、纠纷解决方法：

本协议在执行过程中发生纠纷，甲、乙、丙三方本着积极互让的态度协商解决，协商不成时，按以下第_______种方式解决。

1．向_______仲裁委员会申请仲裁

2．向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、本协议一式_______份，甲、乙、丙、规划主管部门、工商主管部门各执_______份，具同等法律效力。

建设单位（甲方）名称：（盖章）_______________________________________

法定代表人：（签字）____________ 联系人：（签字）__________________

日期：____________________年___________________月__________________日

主设计单位（乙方）名称：_______ 合作设计单位（丙方）名称：_________

（盖章）_______________________ （盖章）____________________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________________

签订合同代表（签字）：_________ 签订合同代表（签字）：_____________

单位地址：_____________________ 单位地址：_________________________

电话号码：_____________________ 电话号码：_________________________

传真号码：_____________________ 传真号码：_________________________

邮编：_________________________ 邮编：_____________________________

日期：_______年______月______日 日期：_________年_______月_______日

商业设计合同 篇10

甲方：_________

乙方：_________

经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方提出委托设计邀请及乙方提供相关服务事宜签订以下条款：

一、甲方的权责

1．甲方在签定协议前认真阅读并认可乙方的《收费标准及服务条款》。

2．甲方向乙方提供有关设计信息-材质要求，色彩要求，布局要求，造价要求。

3．甲方负责为乙方提供现场勘测的必要条件，并协调乙方测量工作。甲方负责提供房屋相关的原始电路，水路图纸以及所在物业的相关管理规定。

4．甲方有权参与设计过程的监督，积极配合回答乙方在设计过程中的疑问。

5．甲方未通知乙方擅自对设计内容，材料，尺寸进行修改或更换，造成的后果由甲方负责。

二、乙方的.权责

1．乙方接受甲方的邀请，积极配合并为甲方认真提供设计服务。

2．乙方要严格按照甲方要求进行体贴设计，并遵守物业相关的管理规定。

3．乙方绘制的图纸必须订装成册，图面清晰，数据详细，严格执行图纸规范。

4．乙方图纸绘制完毕经甲方许可方可采用，施工过程中乙方有责任对设计内容进行监理。

5．乙方未经甲方许可不得对设计内容进行修改。

三、本协议未尽事宜，由双方协商解决；如不能协商解决，交由有关部门仲裁解决。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________

代表（签字）：________ 代表（签字）：________

________年____月____日 ________年____月____日

附件：

设计收费标准及服务条款

一、普通住宅

1．60元／平米（使用面积）（包括后期配饰选择和主材推荐）。

2．45元／平米（使用面积）（包括后期配饰选择和主材推荐）。

3．复式结构：70元／平米。（使用面积）（包括后期配饰选择和主材推荐）。

4．60元／平米（使用面积）（包括后期配饰选择和主材推荐）。

5．别墅住宅：80元／平米（使用面积）（包括后期配饰选择和主材推荐）。

6．70元／平米（使用面积）（包括后期配饰选择和主材推荐）。

7．房地产样板间设计：300元／平米（赠送宣传海报版面设计）。

8．售楼处设计：室内200元／平米，建筑外观设计37000元。

9．小型工程装饰设计：按工程总造价6％收取。

二、设计工作流程

1．甲乙双方签定《委托设计协议书》，并交纳40％设计定金后，乙方委派设计师对现场进行勘测以及与甲方沟通交流设计风格等问题。

2．乙方根据勘测尺寸和对甲方的风格定位进行设计，绘图工作。

3．设计初稿完成后，乙方与甲方再次交流并对设计方案进行修改。

4．根据甲方意见和要求乙方对图纸进行修改，与乙方进行再次交流，如有异议乙方继续修改。

5．甲方对设计方案认可后向乙方提出绘制全部图纸要求并交纳40％中期设计费。

6．乙方将图纸全部绘制完毕并一次提交给甲方，同时甲方交纳剩余20％设计费。

7．选用我公司推荐施工队伍，设计完成后甲乙双方签定施工协议书，甲方交纳的设计定金全部转入工程款。

8．甲方施工过程中乙方提供配饰选择，主材推荐服务。

商业设计合同 篇11

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲方委托乙方承担的室内装修设计。本着互助互利的原则，经双方协商一致，签订本协议。

一.乙方工作内容及提供的图纸为：

二.甲方应支付本合同项目的设计费为（税后金，现金支付）。

2.1本合同生效2天内，甲方支付设计费的50%,计人民币作为本项目的预付款；

2.2 方案图纸出来后，交付甲方时，甲方支付剩下的'设计费50%，计人民币元整；

装修设计图纸的绘制、打印、出图（包括装裱）均由乙方负责。

三、其他

3.1根据甲方需求，需乙方到工地以外的其他地方考察或外出进行与项目相关的活动时，乙方应积极给予配合，同时差旅费和交通等杂费由甲方承担；

3.2其他专业根据业主的使用要求，乙方相应的配合调整；

装修设计方案确定，设计图纸出来，调整需另行费用；

3.3乙方不得因自身原因，延误该设计文件的交付时间，如因乙方自身原因延误设计成果交付，每延误一天向甲方支付整个设计款额1%的违约金；如甲方因自身原因未能按约定如期支付设计款，每延期一天向乙方支付整个设计款额1%的违约金。

3.4甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让，或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔；

3.5甲方应保护乙方的权利和利益，不得以别的理由影响和阻碍乙方的工作，不得要求乙方去做违反国家要求、规范以及违法的事，造成一切不好影响均由甲方负责；

3.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

3.7本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力；

3.8本合同经双方签字盖章并在委托方向承接方支付定金后生效。

3.9本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

委托方：承接方：

签订合同代表：签订合同代表：

（签字）（签字）

年月日年月日

商业设计合同 篇12

甲方：_______________________________________

乙方：_______________________________________

甲、乙双方本着完全自愿、互利互惠的原则，经友好协商，特制定以下条款：

一、甲方设计建筑面积总计________平方米（详见平面设计图），地址：_______________。

二、甲、乙双方互相约定根据本协议设计收费标准[普通商品房/单间（每平方米35元）、跃层式（每平方米50元）、别墅（每平方米80元）]收取设计费用，共计人民币元

三、设计收费标准：

1、乙方到甲方房屋进行现场测量，出具平面设计方案；

2、平面设计图经甲方确认，且支付设计收费定金后，乙方出全套设计图纸及详细报价；

3、定金计人民币_______________元[普通商品房/单间（20xx元）、跃层式（3000元）、别墅（5000元）]。

四：乙方设计期限：本协议签订后_______天出设计平面方案，在平面方案确定后______天出设计全套图纸。

五：全套设计图纸完成后经甲方签字确认，即甲方与乙方签订施工合同并支付首批工程款后，甲方方可将设计图纸带离乙方公司。乙方可免费进行三次图纸更改，如需继续更改，乙方有权向甲方另行收取相应的图纸修改费用。

六、如甲方与乙方签订施工合同，由乙方进行现场施工，则乙方免费为甲方设计全套图纸。

七．如甲方决定不在乙方公司装修，甲方所支付的'设计定金一概不予退还。

九、补充协议：

甲方（签名）：

乙方（盖章）：

住址：

电话：

电话：

设计师：

手机：

________年_____月______日

________年_____月______日

商业设计合同 篇13

甲方：

地址：

乙方：

身份证号：

经甲乙双方协商，双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》在平等互利基础上协商一致，为确保相应工作涉及的技术信息和技术资源不被泄露，并防止上述保密信息被滥用，双方达成如下协议：

一、保密信息

1、相关工作中涉及的技术信息、技术资料、图纸等；

2、相关工作承担者之间往来的传真、信函、电子邮件等；

3、相关工作实施过程中产生的新的技术信息和技术资料；

4、相关工作实施过程中各有关当事人拥有的知识产权（已经公开的知识产权信息除外）；

5、经甲乙双方在该相关工作实施过程中确认的需要保密的其他信息。

二、保密期限

聘用合同期内即解除聘用合同后的 年内。

三、乙方的保密义务

乙方承诺，严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。

乙方保证除非为了甲方项目的工作需要交流此种秘密信息外，未经甲方事先书面许可，不以任何方式，无论口头、书面，还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方，包括个人、公司、商社、其他经济组织等泄露秘密信息。

四、保密费用

甲方向保密义务人支付的`报酬或工资中已包含的保密费，此处不再重复支付。

五、违约责任

接受方违反本协议规定的义务而对披露方的“保密资料”为任何披露的，接受方一经披露方要求，应立即停止任何违反本协议义务之行为，并采取一切合理手段消除由此引起的任何不利影响。

六、争议解决

1、因履行本协议发生的劳动争议，双方应以协商为主，如果无法协商解决，则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

2、任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

法定代表人签名：

年 月 日

乙方：（盖章）

年 月 日

商业设计合同 篇14

甲方：

乙方：广西南宁鲁宁建筑装饰工程有限公司

甲方委托乙方进行初步设计，甲方应向乙方交纳设计定金(150㎡平层以下壹仟元整;150-200㎡平层设计定金为人民币贰仟元整;200㎡以上平层、复式及跃层设计定金为叁仟元整;别墅及小型公装设计定金为人民币伍仟元整;500㎡以上设计定金为人民币壹万元整)。

1、乙方在接到甲方交纳的设计定金后，乙方将在双方约定的时间内到甲方待装房屋现场丈量尺寸，并在丈量后

日内为甲方制作设计方案(平面、顶面等设计图纸及其预算方案)。

2、甲、乙双方签订本协议后，乙方将按甲方的装修意图及修改意见，进行设计，直至甲方认可为止。甲方认可乙方设计方案后在签定建筑装饰工程施工合同，乙方不再退回设计定金。

3、家装施工合同签定前，如甲方只需要乙方的设计方案而不要乙方施工，甲方可按乙方设计收费标准交纳设计费用后取走设计方案，如施工合同额低于贰万伍仟元(不含水电工程)，则设计定金将作为本项目的设计费用，不能抵入合同总额。

4、如果甲方只需要乙方的设计方案而不要乙方施工，甲方应按乙方设计收费标准(设计收费标准：

⑴主任设计师40元/建筑平米;

⑵高级主任设计师60元/建筑平米;

⑶首席/副首席设计师80元/建筑平米;

⑷设计副总监120元/建筑平米;

⑸设计总监180元/建筑平米)全额交纳设计费用后取走设计方案。如果甲方需要乙方施工，则设计定金抵入施工合同总额。

5、户型建筑面积：㎡;设计师级别：;设计费用为：元整。

6、特别提示：客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据，对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

7、本协议壹式两份，签字盖章后生效，双方各执壹份。

甲方：(签字)乙方：(盖章)

联系电话：

工程地址：

代表人：

年月日年月日